775 2 0 06.12.2017 были внесены изменения
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Вид процедуры
Подробнее
Запрос предложения — документированный запрос физического лица или юридического лица, заинтересованного в приобретении каких-либо товаров, работ или услуг. В котором формулируются цели, требования к товарам работам или услугам, а так же определяются критерии качества продукта или услуги, и объявляются критерии выбора поставщика. Запрос создаётся заказчиком для потенциальных подрядчиков (поставщиков) они же в свою очередь дают в составе заявки свое неизменяемое коммерческое предложение, которое сформировано ими исключительно из личной оценки степени выгодности контракта и планируемой прибыли.
Запрос предложений
Наименование
Периметральное видеонаблюдение
Рубрика
Благоустройство, ландшафтные работы
Регион
Московская Область
Город
Истра
Информация о товаре, работе, услуге
Требуется выполнить работы по установеи комплекса системы безопасности периметра (охранная сигнализация, СКУД, видеонаблюдение) по адресу:  Московская область, Истринский район, поселение Лучинскоее, Санаторий "Истра".
Телефон для связи:
По техническим вопросам: Федулов Константин Константинович,Заместитель директора по безопасности,sb@amaks-hotels.ru, +7 (915) 018-93-93
По вопросам осмотра объекта: Белогуров Сергей Викторович, Руководитель строительства, belogurov-pakhra@amaks-hotels.ru, +7 (926) 378-27-05


 
   
Техническое задание
на выполнение работ по установки комплекса системы безопасности периметра (охранная сигнализация, СКУД, видеонаблюдение) по адресу:  Московская область, Истринский район, поселение Луговое, Санаторий «Истра
 
 
 г. Москва
2017 год

 
1. Общие данные и требования
1.1. Настоящее Техническое задание  служит основанием для работ по системе видеонаблюдения, расположенной по адресу:  Московская область, Истринский район, поселение Луговое, Санаторий «Истра» (далее  - Объект).
1.2. Назначение и цели Работ -  проведение работ по установки видеонаблюдение.
1.4. Работы выполняются Подрядчиком на основании договора (далее – Договор). Сроки выполнения работ, согласно графика производства работ.
1.5. Место проведения работ: Московская область, Истринский район, поселение Луговое, Санаторий «Истра».
1.6. Работы выполняются на действующем предприятии. Условия строительства и ввода в эксплуатацию - в условиях действующего производства.  Во время проведения работ Подрядчик обязан нести все виды ответственности за обеспечением выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
1. 7. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок для результата работ устанавливается на срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору в целом (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат по Договору в целом (форма № КС-3). 
1.8. При выполнении Работ  руководствоваться: 
1.1                         - настоящим техническим заданием;
1.2                         а также следующими нормативными правовыми документами:
  • СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утв. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 и от 17.09.2002 № 123;
  • Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. Минтопэнерго РФ 12.09.1995 N Вк-4936
­­- ПОТРМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Утв. Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05.01.2001 № 3, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163;
- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150;
  • СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Утв. постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1985 г. N 224;
  • СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» Утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 N 215;
  • СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;
1.9. Работы должны проводиться в соответствии с техническим заданием (далее - ТЗ). По согласованию с Заказчиком, в случае наличия необходимости, возможно выполнение отдельных видов работ с отступлением от ТЗ без увеличения договорной цены, с обязательным оформлением соответствующих изменений, выполняемых Подрядчиком за свой счет.
1.10. Подрядчик перед приемкой в эксплуатацию обязан провести приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные работы отдельных элементов установки и системы в целом.
1.12. Подрядчик должен подготовить всю техническую, исполнительную документацию (программу испытаний, акты, протоколы замеров и испытаний, инструкции, паспорта на оборудование) перед сдачей результата работ.
 
2. Описание Объекта
 
2.1. Периметр санатория Истра (ориентировочно 2400 метров), огороженный 3Д забором.
2.2. Вспомогательное оснащение:
- Оснащение (монтаж) металлических, оцинкованных столбов размером 4 метра осуществляется подрядчиком.
- протяжка (силовых и информационных кабелей, оптики, коммутаторных ящиков, ИБП периметра и т.д.) осуществляется подрядчиком.
2.3.  Серверная – комната, расположенная на 3-м этаже 7-го (лечебного) корпуса. Общий метраж – 20 кв.м., высота потолков 3-3,5 м.
2.4. Объект оснащен электрическими розетками, а так же располагает осветительными приборами, с возможностью освещения разных зон.
2.5. Структура периметра носит ломанную геометрическую фигуру (см. Приложение №1).
2.6. Объект располагается на выгороженной территории с оборудованными подъездами и ограждением с автоматическими воротами.
2.7. Система видеонаблюдения должна обеспечиваться следующими функциями:    
- контролем въезда-выезда с территории;
- круглосуточное наблюдение периметром территории;
-  контроля прилегающей к зданиям территории;
- ведение протокола событий в памяти сервера службы безопасности;
2.8. Система видеонаблюдения НЕ должна обеспечивать возможность удаленного подключения к серверу (т.е. должна быть ЗАКРЫТОГО ТОПА).
3. Перечень работ
3.1.    Создание эскиз-проекта на системы видеонаблюдения, с указанием всех задействованных точек соприкосновения (распределительные ящики, коммутаторы, линии проводки оптико-волоконных проводов, камер, систем питания, ИБП и т.д.) Согласовывается вместе с договором и спецификацией оборудования.
3.2.    Монтаж столбов (оцинкованные столбы длиной 4 метра, вчистую от уровня земли). При необходимости, в виду не профильной деятельности по монтажу столбов можно нанять субподрядчика.
3.3. Монтаж видеокамер (уличных, стационарных) - На основании ориентировочной схемы подрядчика (Приложение №1).
Монтаж кабельных трасс осуществлять комплексно с применением оптоволоконных линий связи и UTP 5e  внутри здания осуществляется открыто в слаботочных лотках (за подвесным потолком), а также в трубах ПВХ по стенам.
Монтаж кабельных трасс по забору (улицы) осуществляется в жестких атмосферостойких ПВХ трубах диаметром не менее 32 мм., с применением протяжных коробок, а от ввода в здание до забора использовать существующую кабельную канализацию с возможностью организации врезки  в колодцы связи  труб ПНД  для дальнейшей прокладки в грунте до точки выхода на периметр ограждения.
3.4. линейная сигнализация по несанкционированному входу через забор:
- виброканал (система) - вибрационные извещатели с кабельным чувствительным элементом по всему периметру, с температурным режимом -35+70 градусов, антивандальная, с возможностью калибровки по нажиму и весу (ориентировочное расположение указано в Приложение №1).
- установка СКУД (6 калиток и КПП).  СКУД на выбор подрядчика (обязательно согласовывается с заказчиком) и прописывается приложением к договору.
3.5. Программное обеспечение (утилит) должно выполнять  функцию обработки записи, а софт не противоречить установленным камерам. На программном уровне: периметр должен быть сомкнут в одну сеть (от Приложение №1), система сигнализации должна быть интегрированная в систему видеонаблюдения – в общую систему охраны (далее по тексту Система охраны периметра).
Система охраны периметра должна быть интегрирована с системой видеонаблюдения и иметь возможность интеграции с СКУД и ПО Здравница.
3.6. Камеры должны обеспечивать просмотр указанных участков (приложение №1) в полном объеме (исходя из ландшафта местности, линз, целесообразности), иметь инфракрасную подцветку и датчик движения. Производитель камер на выбор подрядчика, за исключением HiWatch, HikVision (КП данных видов камер рассматриваться не будут.)
3.7. Система видеонаблюдения должна иметь возможность интеграции с ПО «Здравница).
3.8. Установка 3-х рабочих мест (КПП центральное, КПП транспортное, кабинет Руководителя СВК).
УРМ для отображения до 64 IP камер. Исполнение Башня.
- Отображение до 64 IP камер в разрешении 640х480@25 к/с в мультикартинке, до 2 МПх25к/с в полноэкранном режиме;
- Подключение до 2 мониторов. (иск. КПП транспортное – 1 монитор), в целях экономии можно использовать телевизоры)
- Питание системы 220V, БП до 500W.
- УРМ.
Для обеспечения работоспособности системы предустановленна операционная система Windows 7PRO.
3.9. Установка сервера и ИБП.
Сервер записи без отображения от 36 IP камер, с возможностью  подключения дополнительного оборудования и расширении системы видеонаблюдения в нутрии территорий (корпусов, подсобных помещений и т.д.)
- Запись IP камер в разрешении до 2 МП@25 к/с;
- Отправка на клиенты видеопотока IP камер в разрешении 640х480@25 к/с в мультикартинке, до 2 МП в полноэкранном режиме;
- Архив до 90 дней, с возможностью горячей замены HDD и до у комплектации дополнительного оборудования;
- Питание системы 220V, 2хБП до 920W.
- Ядро системы;
- Лицензии на подключение каналов всех IP каналов видео;
- ИБП 30 минут.
Для обеспечения работоспособности системы предустановленна операционная система Windows 7PRO.
3.10. Установка системы защиты периметра то молний и естественных природных катаклизмов (сильного ветра, дождя). 
 Разработка локальной сметы на проведению работ по установки системы видеонаблюдения и итогу исполнения Заказчику передается предметная исполнительная документация.
3.11 Гарантийный срок не менее 36  месяцев (на оборудование) и 24 месяцев на работы.
 
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
         В случаи несанкционированного проникновения через забор срабатывают охранная сигнализация, при этом на экране оператора зона проникновения выводиться картинка (с интеллектуальном видео (по возможности)). На монитор оператора выводится информационное окно с работки (с красным сигналом тревоги и звуковым сигналом) с окошком видео. Также на интерфейсе отображен весь периметр (разбитый по зонам). Оператор высылает ГБР вместо проникновения и при помощи видео координирует движение ГБР до места с работки или места нахождения несанкционированного лица.
 
 
4.Требования к выполнению работ и к Подрядчику
 
4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика из его материалов, комплектующих изделий, конструкций и  оборудования, его силами и средствами.
4.2. Подбор материалов, конструкций, оборудования и изделий для производства работ должен осуществляться Подрядчиком в соответствии с требованиями  ТЗ и согласовываться с Заказчиком на стадии заказа (тип, номенклатура, производитель, огнестойкость, плотность, цветность и др.). На все используемые материалы, конструкции, оборудование, изделия Подрядчик предоставляет соответствующую документацию, подтверждающую их марку и качество.
4.3. Используемое материалы, оборудование, конструкции и изделия должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации системой стандартов ГОСТ-Р и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей и автотранспорта, находящихся на прилегающей к Объекту территории по следующим видам:
- по пожаробезопасности;
- по электробезопасности;
- по безопасности от механических воздействий.
4.4. Доставка материалов, оборудования, конструкций и изделий осуществляется Подрядчиком на строительную площадку Объекта по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Тамбовский лесхоз, Пригородное лесничество, квартал 101.  Погрузка, доставка и разгрузка материалов, оборудования, конструкций, изделий и доставка к местам монтажа обеспечивается силами  Подрядчика и за его счет.
4.5. Во время проведения работ Подрядчик отвечает за обеспечение  выполнения необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
4.6. При нахождении на Объекте и при выполнении работ Подрядчик обязан организовать выполнение работ командированными на Объект работниками в соответствии с требованиями строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 и от 17.09.2002 № 123 соответственно, а также Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05.01.2001 № 3 и предоставить Заказчику перед началом выполнения работ на Объекте список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий, инициалов, должностей и групп по электробезопасности.
4.7  Работы должны выполняться силами специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащее и качественное их выполнение. Работы выполняются по рабочим дням, установленным у Заказчика с 8-00 до 17-00.
4.8.При выполнении работ исключить загромождение строительными материалами, конструкциями и мусором прилегающей территории Объекта.
4.9.При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Опасные зоны должны быть помечены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТа 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные».
4.10.Складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89. «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия».
4.11.На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, а также на работы по демонтажу должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ и демонтажа с обязательным присутствием представителя Заказчика.
4.12. При прокладке электрических сетей выполнить работы  кабелями с медными жилами в  негорючей оболочке в ПВХ трубах и  проложить открыто на скобах в технических помещениях, на лотках  или в кабель каналах.
Трёхфазные сети выполнять по системе заземления TN-S, по пятипроводной схеме с разделением линий заземления: три фазы, нейтраль, заземление информационно - вычислительной техники или три фазы, нейтраль, заземление электротехнического оборудования. Однофазные - по трехпроводной схеме: фаза, нейтраль, заземление информационно - вычислительной техники или фаза, нейтраль, заземление электротехнического оборудования.
Нормируемая высота установки от пола:
-выключателей электроосвещения 1,0 м;
-электрощитов 1,7 м  - верх щита.
Применяемые в изготавливаемом и поставляемом электротехническом оборудовании  коммутационные электросиловые аппараты (автоматические выключатели, рубильники и т.п.) должны быть в 4-х или 2-х полюсном исполнении.
4.13. Выполнить мероприятия по защите персонала путём:
-     заземления оборудования с использованием защитного проводника РЕ (подключение к монтируемому внутреннему контуру заземления здания);
  - уравнивания  потенциалов заземления всех металлических трубопроводов, воздуховодов, корпусов щитов, труб электропроводки, кабельных конструкций и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электропроводки;
- монтажа устройств защитного отключения (УЗО) в силовых электрощитах и на кабельных линиях.
 
 
Способ поставки
Параметры цены
Способ оплаты:
Предоплата 0%,
По готовности 0%,
После поставки 0%
Сроки проведения
Дата публикации извещения
04.12.2017
Дата окончания приема заявок
09.12.2017 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов
12.12.2017 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
09.12.2017 — 10.12.2017
Документация
Приложенные файлы:
ТЗ ВИДЕО-1.doc [0.11Mb] (04.12.2017)
Приложение №1.pdf [0.41Mb] (04.12.2017)
Контактное лицо
ФИО
Белогуров Сергей Викторович
Должность
главный инженер
Номер контактного телефона
+7(926)378-27-05
Адрес электронной почты
belogurov-pakhra@amaks-hotels.ru
Требования к участникам процедуры
+ Другие требования
Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности
Участник процедуры должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ
Участник процедуры не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Участник процедуры не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор процедуры по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов процедуры, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Предполагается, что Участник процедуры изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Конкурсной документации. Никакие претензии Организатору процедуры не будут приниматься на том основании, что Участник процедуры не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной документации, или же подача предложения, не отвечающего требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его предложения.
Организатор процедуры обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников процедуры сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам процедуры или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей процедурой.
Срок регистрации организации в качестве юридического лица, а также срок его постановки на налоговый учет должен составлять не менее 1 лет;
+Требования к Участникам процедуры
Участник процедуры не должен быть включенным в реестры недобросовестных поставщиков в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Отсутствие у Участника процедуры - руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника процедуры судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должно-сти или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляе-мой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Отсутствие в отношении Участника процедуры, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью компании
+Документы, подтверждающие квалификацию Участника Конкурса
Скан копия актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 или, в случае подтверждения опыта выполнения работ по объектам, не введенным в эксплуатацию на момент проведения настоящей процедуры, копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 с реестром актов выполненных работ и затрат, выполненным по форме приложения к справке формы № КС-3 (при отсутствии реестров актов выполненных работ разрешается прикладывать копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2)
+Правоустанавливающие документы
Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
Скан копия СРО
Скан копия необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам процедуры
+Прочие положения
Заказчик вправе отклонить предложение, если будет установлено, что Участник Конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Заказчиком решения по определению Победителя процедуры.
Заказчик вправе отклонить предложение Участников процедуры, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя процедуры.
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
+Стоимость выполнения комплекса работ должна учитывать следующие затраты
Затраты Участника на оплату труда рабочих в соответствии с принятой системой оплаты труда рабочих и механизмов
Все доплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также надбавки, связанные с государственным региональным регулированием заработной платы, надбавки за разъездной (подвижной) характер работ и при выполнении работ вахтовым методом
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, применяемых для выполнения работ
Стоимость материальных ресурсов, используемых Участником для выполнения работ, а также затрат, связанных с их доставкой на объект
Накладные расходы Участника
Дополнительные затраты при производстве комплекса работ в зимнее время
Затраты на мероприятия по охране окружающей среды
Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта
Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ
Затраты, связанные с перебазированием техники (производственных средств) в район строительства
Затраты на непредвиденные работы, учтенные в начальной стоимости размещаемого заказа (в размере 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ)
Затраты на пусконаладочные работы
Затраты на утилизацию строительного мусора и прочих отходов
Инфляционную составляющую на весь срок строительства
Прибыль Участника

Другие Тендеры из раздела Благоустройство, ландшафтные работы